1.建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，在实际履行过程中，钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化，超出了正常市场风险的范围，合同对建材价格变动风险负担有约定的，原则上依照约定处理；
2.没有约定或约定不明，一方当事人要求调整工程价款的，人民法院一般会在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持；
3.因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的，在此期间的建材差价部分工程款，由过错方予以承担。
日期：2020-05-17
浏览：1 1.建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，在实际履行过程中，钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化，超出了正常市场风险的范围，合同对建材价格变动风险负担有约定的，原则上依照约定处理；
2.没有约定或约定不明，一方当事人要求调整工程价款的，人民法院一般会在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持；
3.因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的，在此期间的建材差价部分工程款，由过错方予以承担。
